光伏发电购销合同范本是怎样的

光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？

光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天，而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。

光伏发电购销合同范本

根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：

1、甲方要求：

a、使用地域：甲方公司厂房屋顶，年均日光照时间：2000 小时;

b、乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。

c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。

d、提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。

2、乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于企业光伏屋顶发电

a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。

项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合;

b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;

3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。

4、工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至个工作日止;

本项目自年月日开始施工，至年月日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外

5、付款方式：

按合同要求分期付款：

(a) 在本合同生效后个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款(大

写) 元;

(b) 在供货前个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(c) 在到货后个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(d) 在约定的质保期结束后个工作日内，甲方应支付乙方剩余

质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。

6、质量保证：

乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为年，其中：光伏组件质量保证期为：年;支架质量保证期为：年;汇流箱质量保证期为：年;并网逆变器质量保证期为：年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。

7、售后服务：

质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。

8、违约责任

在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本

着友好协商的原则处理，补充商榷协议。

9、不可抗力：应按相关法律规定解决。

10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份

甲方(加盖公章)：委托人：地址：电话：签约日期：

乙方(加盖公章)：委托人：

地址：电话：签约日期：

《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十五条【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

第五百九十六条【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式，开发新能源已经成为了一种趋势。

·机械产品购销合同模板
机械产品购销合同模板机械产品购销合同机械产品现在非常的流行，许多种产品都是机械制造的。机械产品的购销也是一件具有很大利益的事，所以机械产品购销合同的签订就要慎之又慎，需要注意许多的细节。下面的我们就为您整理了一份机械产品购销合同模板。购货方： (以下简称甲方) 供货方：...

·经济合同解除的法律后果是什么
经济合同解除的法律后果是什么在经济往来中，尤其是企业之间的经济往来中，需要当事人双方签订经济合同。不过，在某些情况下，经济合同会解除。那么，经济合同解除的法律后果是什么呢？对于这个问题，我们将在下文中告诉你具体答案。一、经济合同解除的法律后果经济合同解除的结果是双方当事人之间...

·招商代理合同纠纷有那几种情形？
招商代理合同纠纷有那几种情形？伴随经济发展越来越快，招商代理逐渐成为很多人选择的生财之道。经济一体化的实现以及中国加入世界贸易组织，都极大的促进我国经济的发展，正是由于经济平稳发展，众多的外资企业选择入驻中国，与此同时，国内的招商代理竞争也愈加激烈，招商代理合同纠纷有那几种情形，...

·买卖合同应如何签字盖章
买卖是商品社会的基本社会行为。无论是作为公民个人、法人还是其他组织，均要通过买卖行为来满足自己的生活及生产需要。商品买卖要签订买卖合同，那么签订买卖合同应注意什么呢?合同签字盖章虽然只是一个小环节，但对整个合同有着重要的影响，买卖合同应如何签字盖章呢?请看下面的具体内容。一、签...

·销售合同订立的程序是怎样的
销售合同订立的程序是怎样的合同是在生活中您都有可能接触到，特别是销售合同，因为买卖随处可见，口头比较多，订立书面销售合同就比较正式了。那么下面您就跟网站的我们一起来看看销售合同订立的程序是怎样的吧。一、销售合同订立的程序是怎样的 (1)要约这是当事人一方向另一方提出订立销售...

·开发商线下合同毁约怎么办?
开发商线下合同毁约怎么办?依据我国合同法等法律的规定，开发商毁约拒不履行合同的，就要承担相应的违约责任，如购房者可以解除合同，要开以商承担赔付责任等。1、搞清楚具体的违约事项一般购房合同中都是有写明具体的违约事项处理的，购房者首先应看购房合同中是否有对违约责任的处理进行过约定，如...

·合同的抗辩权的特点是什么？
合同的抗辩权的特点是什么？在我们日常生活中，极少会出现抗辩权这个词语。而且有相当多的人不理解这个词语所指是什么。从字面上理解，顾名思义是指妨碍他人行使其权利的对抗权。那合同的抗辩权的特点是什么呢？接下来由我们和您来聊一聊这个问题。一、合同履行中抗辩权的概念和特征双务合...

·存单质押式回购合同一般包括什么？
存单质押式回购合同一般包括什么？一、存单质押式回购合同一般包括什么? 回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。回购成交合同应采用书面形式。其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包...

·无偿赠与合同的效力？
无偿赠与合同的效力？一、无偿赠与合同赠与合同是指赠与人将自己的财产或者财产权利无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。转移财产的一方为赠与人，受领财产的一方为受赠人。赠与合同的主体是赠与人和受赠人，公民、法人都可以成为赠与合同的主体，但只有具有完全民事行为能力的公民才能...

·合同诉讼选择管辖法院吗？
合同诉讼选择管辖法院吗?可以选择的，合同纠纷原则上由被告所在地或者合同履行地法院管辖，但双方也可以书面协议选择。法律规定：《民事诉讼法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十四条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、...

·订立合同之时一定要用书面形式吗
订立合同之时一定要用书面形式吗在实践中，有些人对合同的订立形式不是很了解，以为想要订立合同就只能通过书面的形式，那事实上，我们在订立合同之时一定要用书面形式吗?其实，这也是困惑不少人的一个问题，并且还常常会引发纠纷。那在法律上，签合同只能用书面形式吗?下面将为您做一个较为具体...