防火涂料购销合同怎么写？

防火涂料购销合同怎么写？

防火涂料涂装合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订此合同。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

二、工程名称：

工程地点：

施工工艺要求：

备注：

三、合同单价

合同总价：工程量暂定㎡，总价款元，大写

注：结算经实际钢结构展开面积发生的涂刷面积为准。

四、甲方主要责任购销合同对于很多购销方面的交易有着一定法律保护意义，法律对于合同有着相关的规定以及要求，不管是什么合同都有相关要求，防火涂料购销合同也有着相关的要求，那么对于这些要求以及范本您都了解了吗?我们为您简单说明一下。

1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口(焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准)

2、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。

3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。

4、负责工程施工过程中的检验和验收。

5、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备涂刷作业条件。

五、乙方的主要责任

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。施工现场因违章作业发生的伤亡事故，由乙方自行负责其经济赔偿，甲方不承担任何责任及经济赔偿。

2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。进入施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。

3、乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

4、乙方承诺严格按照钢结构涂刷施工工艺操作，保证施工质量。

5、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务;如因认为破坏或者其他一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商，乙方承诺终身成本维修。

6、乙方负责防火涂料施工消防验收。

7.乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。

六、付款方式及期限

1、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为定金;

2、工程完工50%，甲方支付30%;

3、全部面涂刷完毕3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后5日内甲方应付清工程余款，即工程总款的40%。

4、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付涂刷完成工程款的同时一并支付给乙方。

七、工期

1、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起个晴天内，完成本工程。

2、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。

(1)不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。

(2)设计变更原因。

(3)业主原因。

八、双方违约责任

1、合同生效后，擅自撤除合同一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰.

九、附则

1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

以上就是我们为您整理的关于防火涂料购销合同范本的相关知识以及信息，所有有关合同的交易双方都有义务以及责任遵守合同上的条约并且实际进行，为了能够让双方的权益得到保障，如果有不遵守的行为，另一方有权利通过法律途径保护自己的权益。

·合同纠纷法定管辖怎么确定
合同纠纷法定管辖怎么确定一、合同纠纷法定管辖怎么确定 1、因合同纠纷提起诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。 2、如果合同没有实际履行，双方当事人住所地又不在合同约定的履行地的，应由被告住所地人民法院管辖。 3、购销合同履行地按下列情况确定： (1)当事人在...

·公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗
公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗？一、公证遗嘱后再立的赠与合同的效力存在吗已经公正的遗嘱具有较强的法律效力，但是遗嘱必须在当事人逝世后才能执行，如果赠与人的赠与合同与遗嘱相冲突且未公证则在公证遗嘱未撤消前，不存在法律效力。二、赠与成立情况下，是否具有任意撤销和法定撤...

·赠与合同主体的权利与义务有哪些？
赠与合同主体的权利与义务有哪些？一、赠与人的义务 1、移转赠与标的物的权利赠与合同以使赠与财产的权利归于受赠人为直接目的，赠与人的主要义务是依照合同约定的期限、地点、方式、标准将标的物转移给受赠人。赠与的财产需要办理登记等手续的，应当办理有关手续。赠与合同系无偿合同，...

·单方撕毁合同应该如何赔偿
单方撕毁合同应该如何赔偿一、单方撕毁合同应该如何赔偿因买卖合同中并未对买卖双方任何一方单方毁约作出任何责任承担的规定，因此建议在收取定金的前提下，且卖方同意解除买卖合同的前提下，将扣除定金后的房屋首付款余额无息返还客户;也可要求客户继续履约办理按揭手续，如其拒绝办理，则可...

·试用期被辞退补偿多少没签合同
如果有证据证明用人单位的辞退属于非法辞退的情形,则可以申请用人单位的赔偿或补偿。但如果是正常辞退试用期内，员工不符合录用条件的，用人单位解除劳动合同时不需要支付经济补偿金。试用期期间，劳动者可以解除与用工单位的劳动关系，而无需任何理由。《劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一...

·对于赠予合同是无偿合同吗
对于赠予合同是无偿合同吗一、对于赠予合同是无偿合同吗赠予合同是无偿合同。根据民法典第六百五十七条规定，赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。　赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。二、赠与合同的注意事项赠与合同是一种双方、无偿...

·技术咨询合同诉讼时效为多久？
技术咨询合同诉讼时效为多久？合同纠纷向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。《合同法》第一百三十条，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。2017年10月1日施行的《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条对诉讼时效的规定：向人民法院请求保护民事...

·质押合同生效时间是什么时候，有哪些注意事项？
质押合同生效时间是什么时候，有哪些注意事项？质押合同是具有法律效应的合同，根据《合同法》有关规定在相关事项标注下，有哪些注意事项是我们要注意的?下面的内容由我为您介绍一下质押合同生效时间的相关规定与签订方法，必要时会引用有关方面论述阐明注意事项，以及必要的合同有关时间事项的问...

·出版社的购销合同要包括什么？
出版社的购销合同要包括什么?格式条款的好处是，简捷、省时、方便、降低交易成本。但是其弊端在于，提供商品或者服务的一方往往利用优势地位，制定有利于自己而不利于对方的条款。因此，合同法从维护公平竞争、保护弱者利益出发，对格式条款从以下三个方面进行了规范。(1)提供格式条款一方在拟定合...

·合同定金和违约金是否可以并用？
合同定金和违约金是否可以并用？合同定金和违约金是否可以并用《民法典》（2021年1月1日起实施）　　第五百八十八条??当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。　　定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失...

·合同违约起诉状怎么写？
合同违约起诉状怎么写?民事起诉状原告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。被告：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。请求事项：(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由：(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人...