工程交叉延误怎么索赔？

工程交叉延误怎么索赔？

一、工程交叉延误怎么索赔

违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。

《中华人民共和国合同法》

第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第一百二十八条【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

二、工期延误承包人可以索赔的费用

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

三、最新资讯

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

·在我国出租车误工费保险公司赔吗
      在我国出租车误工费保险公司赔吗一、在我国出租车误工费保险公司赔吗?根据最高人民法院《关于交通事故中的财产损失是否包括被损车辆停运损失问题的批复》：“在交通事故损害赔偿案件中，如果受害人的被损车辆正用于货物运输或者旅客运输经营活动，要求赔偿被损车辆修复期间的停运损失的，交通事故责任...

·交通违章处理期限为多少天？
      交通违章处理期限为多少天？ 一、交通违章处理期限为多少天？ 1、根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》，一般来说，违章后15天内就可以在网上查询到违章情况，交警部门可以给你发送信件，但只要15天内在网上可以查，就不受一个月的限制了。 2、缴纳罚款的时间是受到信件的15天内...

·醉酒后驾驶营运机动车的处罚是怎样的？
      本身醉酒驾驶机动车的行为就是很严重的，如果此时刚好驾驶的还是运营车辆的话，其危险性可想而知，一旦发生交通事故，造成的损害往往是巨大的。因而相比醉驾一般机动车，我国对醉驾运营车辆的处罚是更重的。那究竟现在对醉酒后驾驶营运机动车的处罚是怎样的呢?我们一起通过下文进行了解吧。一、醉酒后...

·交通事故怎么算处理完
      交通事故怎么算处理完 (1)在交警部门主持下，调解成功后，制作《调解书》，并分别送交当事人。 (2)双方自行达成赔偿协议，双方到交警部门办理结案手续。 (3)调解未成功的，应当填写《调解终结书》，送交当事人，并告知当事人可在法定时效内向人民法院提起民事诉讼。 (4)受害方...

·一、交通事故中出现肌肉萎缩能不能评残？
      一、交通事故中出现肌肉萎缩能不能评残？ 肌肉萎缩可以评定为伤残的等级的，但还是要看肌肉萎缩严重的程度； 1.工伤伤残的劳动能力标准：1--4级为完全丧失劳动能力，5--6级为大部分丧失劳动能力，7--10级为部分丧失劳动能力。 2.《残疾人证》的四级相当于部分或大部分丧失...

·摩托车撞汽车谁的责任,交通事故责任怎样认定
      生活中，发生的汽车撞摩托车的事件不少，但有的时候也有可能出现摩托车撞汽车的情况，那么此时摩托车撞汽车谁的责任呢？这就涉及到了交通事故责任认定方面的知识。下面就让我们来为您做详细解答。 一、摩托车撞汽车谁的责任 1、因一方当事人的过错导致交通事故的，承担全部责任; 2、当事人逃逸，...

·缴纳交强险需哪些证件
      缴纳交强险需要的证件有：1、行驶证(原件、复印件、照片，三选一即可);2、投保人如果是个人需提供：身份证(复印件、照片，正反面，二选一即可);3、投保人如果是企业：组织机构代码证(复印件、照片，二选一即可)。交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人(不包括本车人...

·交通事故责任人没钱赔怎么办
      一、交通事故责任人没钱赔怎么办 无力承担民事赔偿责任，并且负主要责任以上的，如果无力赔偿数额达到30万以上的，就要负刑事责任，要坐牢的。 如果责任人驾驶的是机动车，机动车交强险责任限额部分是由保险公司赔付的，不计算在无力赔偿的数额内。 《道路交通事故处理办法》第三十一条规定：...

·摩托车撞车处理流程是怎么样的？
      摩托车撞车处理流程是怎么样的？ 现在很多城市都逐渐禁止摩托车在市区行驶了，这是因为很多摩托车驾驶员靠着摩托车的轻便，在道路上随意穿梭，这是很容易发生交通事故。那么，我们就和您聊聊摩托车撞车处理流程是怎么样的?希望对您有所帮助。 一、摩托车撞车处理流程是怎么样的? 1、向交警...

·一、交通事故致死误工费规定是什么?
      一、交通事故致死误工费规定是什么? 交通事故致死误工费规定是根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》【法释字(2003)20号】第十七条： 受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、...

·发生交通事故抢救费由谁垫付
      发生交通事故抢救费由谁垫付 医疗机构对交通事故中的受伤人员应当及时抢救，不得因抢救费用未及时支付而拖延救治。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》规定，肇事车辆参加机动车第三者责任强制保险的，由保险公司在责任限额范围内支付抢救费用。 抢救费用超过责任限额的，未参加机动车第三者...